地基工程施工合同(地基与基础工程施工)
单项包工包料施工合同
在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的类型越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是我帮大家整理的单项包工包料施工合同范本(精选5篇),欢迎大家分享。
单项包工包料施工合同1
发包人:
承包人:
经甲、乙双方友好协商,相互了解,本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下,甲方将 工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方,具体协议如下,希双方自觉遵守,不得违约。
一、工程名称:
____________
二、工程地点:
____________________
三、乙方所承包内容
采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积 元/m2(大写: m2)人民币计算(建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准)。
四、开工日期:
年 月 日
竣工日期: 年 月 日
五、承包范围:
工程施工图及设计图说明,图纸会审纪要及设计变更,甲方以包工包料发放给乙方,乙方在施工过程如有图纸改动,必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有:基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料,以室内清水房交工。(乙方不含图纸里面有的内容:消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门,室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责,一切由甲方自行负责施工)。
六、甲方内容
1、甲方提供图纸、水电的来源处。
2、监理方的人员由甲方提供;
3、乙方需要各种手续,甲方必须配合提供。
4、如有更改、变动,所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。
七、乙方负责内容
1、在该工程中所有的税收、报建费派差歼由乙方负责。
2、水电预埋和防雷预埋,预埋管和防雷的材料由乙方负责。
3、乙方不负责水电安装,只负责预埋。
4、乙方负责窗子安装,材料以图为准。
八、付款方式
1、乙方进场后地梁起,甲方支付乙方工程款20万元。
2、主体封面,甲方支付乙方工程款60万元。
4、抹灰完工后,甲方支付乙方工程款:60万元。
5、综合验收合格后,甲方支付乙方工程尾款:98%。
6、其余2%作为保修金,在一年之内付清。
九、质量要求
1、严格按照施工图施工,执行《建筑工程施工质量验收规定》做好施工放线工作、材料计划,自检及专用表格填写,达到竣工验收合格。
2、变更单等设计文件及规范要求,精化组织施工,加强现场这理及人员的技术管理工作,确保工程达到优质工程。经建设方、监理、项目部,甲方进行建筑规范验收。
十、安全文明施工
1、乙方对承包项目的安全施工负责,严格执行国家、地方的政策、法规、规范、标准和制度、不得违章指挥,尘冲严格执行安全技术交底,必须让进场人员进行安全教育;三级教育,班前班后安全活动。
2、在施工过程中,安全事故责任及处理由甲乙双方共同调解处理,不得以任何理由推卸责任。
本协议未尽事宜,甲乙双方负责人友好协商解决,协商不成的依法向所在地致人民法院起诉。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效,具有同等的法律效力。
甲方签字:
年 月 日
乙方签字:
年 月 日
单项包工包料施工合同2
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
说明:本合同根据广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工庆竖合同》编制而成,作为发包人和承包人的合同签订的版本,合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充;
一、工程概况
工程名称:x留所迁建工程
工程地点:x鼔镇原知青场
工程规模及内容:办公楼4层,监房2层,高度16.5米,总建筑面积6849.22平方米
结构形式:框架
工程立项、规划批准文件号:高发改审函[20xx]16号
资金来源:争取上级支持,不足部分由地方财政配套资金解决
二、工程承包范围
承包范围:施工总承包(包括建筑及安装工程)
三、合同工期
工程合同工期总日历天数:235天。
拟从20xx年12月30日开始施工,至20xx年8月21日竣工完成
四、质量标准
工程质量标准:要求达到国家建设工程质量验收标准(GB50300—20x)合格以上。
五、合同价款
合同总价(大写): ;(小写):7元。
项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);
详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件
组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2。2款赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
订立合同时间:年月日
订立合同地点:x安局会议室合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于即时生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
单项包工包料施工合同3
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其它相关法律、法规,本着自愿、平等、公平和诚信的原则,结合本工程情况,甲乙双方达成如下协议。
一、工程概况:
1、工程名称:私房
2、工程地点:青江村还房自建点
3、工程建设规模:一层为框架,二至七层为住房,结构为砖混。
二、承包方式:
1、乙方包工不包料,乙方以甲方提供的设计方案为准,签字以后不得更改。
2、乙方负责施工所需的机械工具、设备和模板(含钉子、元丝等低值易耗品)。
3、室内素抹灰、清水房,不含二次装修。
三、工期:
乙方正式施工之日起150天。如因甲方原因导致工程不能正常施工或不可抗拒的自然因素(如:下雨、停电、停水),工期顺延。
四、工程质量:
参照《国家民用建设规范》、《建筑工程施工质量验收标准规范》为准。
五、工程内容:
1、主体为砖混。正面贴100×100外墙砖,后墙及两侧面素抹灰,室内素抹灰,窗户做雨棚。
2、二层厨房、厕所装修。
3、室内外水电安装:乙方按照甲方要求的位置铺设水电、光纤、电话、煤气管道等。
六、结算方式:
1、工程按实际平方结算(及按建筑物外墙边线计算),计150元/㎡。
2、人生意外保险费用由甲乙双方各付一元。
七、付款方式:
1、乙方机具、设备、模板进场后,甲方支付乙方总价的5% ;一层安装预制板后,甲方支付乙方总价的30%;二三层安装预制板后,甲方支付乙方总价的30%。
2、剩余部分工程竣工验收后,甲方支付乙方总价的35%。
八、工程质量保证:
1、屋面、外墙、厨房、卫生间漏水保修一年。
2、水电保修一年(灯具开关、水开关坏不保修)。
3、竣工验收之日起12个月后,没有出现质量问题,甲方付给乙方剩余尾款。
4、因施工质量事故所造成的建筑材料损失或其它伤害由乙方负全责并全额赔偿。
5、乙方所有施工人员未经甲方同意,不得携带任何建筑材料离开施工现场。若发现有携带现象发生,则扣除乙方总价的10%。
九、甲方职责:
1、做好“三通一平”。
2、按时付款给乙方。
3、对工程质量、进度进行监督,搞好邻里关系。
4、搞好各项材料的.采集、供应和管理,不断乙方材料。
5、甲方对本工程向乙方进行技术交底。
十、乙方职责:
1、乙方必须按照国家相关施工标准、保质保量施工。
2、乙方所需甲方提供材料,乙方应提前七天通知甲方采购。
3、乙方应做好本工程施工现场安全管理,若发生安全事故,由乙方负全责、赔偿。
十一、安全责任:
由乙方负全责。施工过程中乙方、第三方人员,如有安全事故发生,由乙方承担全部责任和赔偿。甲方不负任何责任和赔偿。
十二、违约责任:
合同签订生效后,双方认真履行以上条约。如发生违约,由违约方承担相关责任并支付合同总价的30%给守约方,以及赔偿一切经济损失(及按《合同法》办理),经济纠纷诉讼由当地法院仲裁。
十三、本合同未尽事项由双方协商解决,竣工验收后结清人工费,保修期结束后自动终止本合同。
十四、本合同一式三份,甲乙双方各持一份,相关政府部门存档管理一份。
本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
单项包工包料施工合同4
甲方
乙方
甲方建商住楼一幢,施工场地地已平整,道路畅通,水、电设施齐全,各种建设审批手续完备,已完全具施工条件。为使楼房尽快建设,明确双方的权利义务,经甲乙双方共协商,自愿达成以下建房协议,以便共同遵守。
一、工程名称为:
商住并用房。
二、工程结构:
商住并用房层,其中1层为框架结构,以上为砖混结构。
三、图纸和文件的保管与提供:
协议书成立后日内,甲方交付施工图两套,交付乙方的图纸由乙方保管,并作为施工资料、交工验收凭据。施工中甲方变更设计应于五个工作日前通知乙方。不按时通知造成的损失由甲方自付,通知后乙方不按通知施工造成的损失由乙方承担。设计变增的工程量由甲方支付施工费,变减的工程量可相应减少工程费用。
四、承包范围及要求:
承包范围为该工程的地基处理(地基高于公路公分后,再三步阶梯计公分为一层的地坪),结构建造(土建施工),内外墙水泥粉墙(外墙贴瓷砖),室内水泥地坪,墙内及室顶的电话线、有线电视线,网络线路、空调线、照明电线等暗线的安装,上下水道预留管道的处理及防水处理,房顶的建设及防水处理,天然气管道的预留处理,木工施工,楼梯的建造。要求:严格按照施工图纸施工。
五、承包方式:
包工包料
六、工程期限:
20xx年xx月xx日开工,20xx年xx月xx日峻工,有效工期为xx天。不能如期峻工,承担甲方因此而付出的看管费、劳务费,造成材料损失的,以购买价承担材料费。甲方变更设计增加施工量的相应增加工期。自然条件造成不能施工的自动延长工期。乙方无正当理由停工天以上,甲方有权解除协议,未支付施工费用不再对付。
七、施工设备的提供:
施工设备及机械由乙方全部提供,并与本协议书成立后,图纸交付之日起日内运到施工场地。施工设备、施工机械的数量,以有效保证正常施工为限。
八、价金及支付方式:
以上工程总承包金为元。变更设计的,变更后的工程量,按总价金与总工程量的比例,计算变更价金的增减。
支付方式:采用现金分期支付的方式。施工机械施工设备到施工场地付总价金的xx%,三层主体结构完成后付总价金的xx%,全部主体结构完成后付总价款的xx %,墙体粉墙完成后付总价款的xx%,全部工程完工付至价款的95%,下余5%作为保修费用一年以后支付。
九、材料供应:
工程所需材料由甲方提供,乙方对不符合质量的材料有义务要求甲方更换,不履行此注意义务而发生的损失由乙方承担责任。
因材料供应的原因至工程延误的,乙方有权同等地延长施工期限。
对材料的使用应依合理为原则,不得有浪费的情形,否则甲方有请求乙方有赔偿的权利。
十、质量要求:
严格按施工图纸和有关建设部门的规定施工。
十一、施工安全:
乙方全面负责本施工过程中的施工安全,施工中出现的一切事故均由乙方承担。
十二、工伤事故的处理:
对到施工场地的施工人员,乙方必须按实际人员,办理施工人员及第三人人身生命财产办理保险,支付保险费用。
施工中发生的一切人身损害和第三人人身损害,由乙方承担。
十三、质量保修:
乙方按法律、行政法规对交付使用的工程保修,并保修期内承担质量保修责任。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。
十四、违约责任:
本协议书中各条款任何一方不履行或不完全履行即构成违约,违约方承担守约因此而造的全部损失。
十五、本协议未尽事宜另行协商。
十六、本协议一式份,甲乙双方各持一份,交保管一份。
附:施工图纸以及施工图中对各项标准,参数及施工要求等是本协议书的组成部分。
甲方
乙方
20xx年xx月xx日
单项包工包料施工合同5
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
甲方因建设柘荣县北峰茗苑住宅楼需要,将该工程的模板交给乙方承揽安装,为明确各自的权利义务,双方本着互利互惠、平等自愿的原则;经协商一致,订立以下合同条款:
一、承包内容:本项目所有模板的制作、安装、拆除、运输、门架支撑等全过程施工。承包方自备机械、电线、安全帽。
二、承包方式:实行包工、包料、包机械、包质量、包工期、包文明施工。
三、承包单价:模板施工元27.5元/㎡(按施工图纸标注尺寸,按砼接触面积计算面积,若设计变更按变更后的图纸计算),另约定不扣除楼扳面柱位面积和拄梁口面积(大于0.3㎡面积应扣除)该价格为一次性包干价,乙方在施工中除了设计变更引起工程量增加外,一律不再要求补价。若乙方中途因不能保证甲方的工期、品质、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方解除协议。
四、工程价款与支付方式:甲方在乙方材料基础模板进场后5日内,A、B栋支付备料款2万元,待第一层模板即:±0.000以下砼浇捣后5日内,A、B栋支付备料款3万元,工程进度款按每月完成工程量的80%拨付(备料款每层按5000元由甲方扣回,直至扣完为止)。余下部分在模板安装工程全部完工决算后30日内付清。
五、施工中,乙方所雇工人的点心,伙食、夜间加班费等均由乙方自理,
六、模板及相关材料:加工工具、所需设备、施工人员由乙方负责提供、乙方所提供的柱子、梁、楼板应大部分为新模板,其他部位可新旧搭配,但不得使用已脱皮模板。
七、甲方每次需要安装模板时,应提前2天通知乙方,其中基础及地下圈梁模板在合理的期限内抓紧时间完成,主体模板制作安装时间每层七天包卫生清理干净(从柱子钢筋绑好之日起计算,下大雨确实无法施工的除外),零星模板制作安装应随叫随到(应提前一天通知),不得影响甲方工程施工进度。
八、乙方在模板制作安装过程中应遵守各项安全制度,采取必要的安全防护措施。做好生产安全工作。
九、乙方在承担模板制作安装中,应自行组织班组完成,不得转给第三人制作安装。否则,甲方有权终止合同,由此造成的损失由乙方承担。
十、质量技术要求:分项质量的评定必须达到合格标准。并经工地和监理等共同(或有权机关)认定;若达不到合格标准的,则合同价下调10%。
十一、安全要求:乙方进场人员必须遵守工地安全生产规章制度和国家的施工规定。接受公司、工地的安全教育和交底。负责安全生产责任状中的义务职责,若乙方自身原因发生安全生产事故责任自负。
1、应有各班兼职安全员,开展班组的有关安全行为做好班前安全记录,做好本班组的安全管理。
2、固定机械施工和特种工种操作人员,要特证上岗。
3、施工机具应按规定安装必要的防护罩,使用前应经工地专职安全检查,方可投入使用。
4、乙方必须提供工人的身份证、暂住证、婚育证(复印件)如无办理求职证(务工证)具体视当地规定理,甲方代办所需费用乙方承担。
5、乙方不能擅自开井架,严禁吊蓝乘人,如发现一次罚款1000元,多次甲方有权终止合同。
6、超出井架吊栏模板不能从井架上料,否则每次罚款1000元。
7、提倡文明施工,工完场清并遵循甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理企业、甲方及其他班组间的关系。必须规定每一个工人遵循纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
8、模板制、安必须保证几何尺寸准确和牢固,不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班,以保证品质。如砼胀模超过允许偏差值,乙方应在拆模后立即承担责任凿平。在安装及拆模后,应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净,避免影响下道工序的施工。工程完成后,必须把所有木工用料堆回规定位置,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
9、乙方必须严格遵循、执行以上各项规定和规定,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在本月结算中一次扣除。,情节严重者则予清除离场。
10、工程品质及验收标准:工程品质必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理企业和甲方的规定。如果由于设计和管理指挥缘故造成损失,所有经济全部由甲方承担责任;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方承担责任,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方承担责任赔偿。
十二、违约责任:
1、乙方在模板安装过程中,若不按甲方提供的图纸施工及设计要求施工,甲方有权终止合同,因乙方原因而影响工程质量的,甲方有权责令乙方返工,由此造成的损失由乙方承担。
2、若甲方在建设过程中,停工超过一个月,甲方应结清工程款,同时乙方有权终止合同,拉走模板。
3、合同签订后任何一方不履行合同,应支付对方违约金5万元。
4、乙方若不按合同约定的时间完成每批模板制作安装,每逾期一天,则支付甲方工期延误金500元,提前一天奖励200元,逾期5天,甲方有权终止合同,另行安排他人安装。
十三、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
十四、本合同经双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
请简述最高人民发院《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件试用法律问题的解释》
壹、确定管辖
在寻求司法救济时,起诉的一方当事人面临的首要问题即是案件的管辖。本文仅就建设工程招投标过程中的管辖问题进行探讨。
我们知道,最高人民法院关于民事诉讼法的司法解释第二十八条规定了建设工程纠纷的专属管辖,即建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。那么建筑工程招投标活动中出现纠纷,是否按照建设工程施工合同的专属管辖。
我们认为,可以分两种情况:
第一,起诉时双方早已签订了建虚铅设施工合同,而投标保证金纠纷是双方就建设施工合同众多争议问题中的一个,此时不宜将投标保证金纠纷单独列出要求当事人另案起诉,而应当作为整个建设工程施工项目的一个环节,在建设施工合同纠纷中一并处理。在这种情况下,无可厚非应当适用建设施工合同的专属管辖。
第二,起诉时双方没有签订建设施工合同,此时纠纷出现在招投标阶段,那么应按合同纠纷管辖的规则进行处理,即有约定从约定,没约定可以向被告住所地法院提起诉讼。
贰、确定案由
查找最高人民法院发布的《民事案件案由规定》,涉及招投标相关的案由有:招标投标买卖合同纠纷(属于“合同、无因管理、不当得利纠纷”项下);串通投标不正当竞争纠纷、(属于“不正当竞争纠纷”项下)。除此之外,如招投标纠纷属建设施工纠纷的其中一项诉请,还可以建设工程施工合同纠纷作为案由;如既没有签订建设施工合同,也不属于上述的案由,可以以合同纠纷作为案由,因为招标文件与投标文件虽然并不成立建设工程施工合同,但其中对于投标保证金等先合同义务的内容形成了一个合同;此外,还存在以不当得利作为案由的可能;缔约过失责任纠纷也可作为案由。
叁、退还投标保证金的请求权基础
1、退还投标保证金的依据
第一,招标人中止招标。《招标投标法实施条例》 第31条规定:“招标人终止招银誉宏标的,应当及时发布公告,或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人。已经发售资格预审文件、招标文件或者已经收取投标保证金的,招标人应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用,以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息”
第二,投标人在截止时间前撤回投标。《招标投标法实施条例》第35条规定:“投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的,应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。”即投标人在投标截止时间前撤回投标的,应当退还投标保证金;
第三,签订书面合同后。《招标投标法实施条例》第57条规定:“招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。”
第四,超过投标有效期且未获得中标通知书。虽然实施条例中没有这一条规定,但是根据《标准施工招标文件》第3.3.2条:“出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。”可见,投标有效期届至,意味着投标作为一种要约,要约本身的特征和效力具有有效期,有效期内未获得中标通知书,则要约的效力即已失去,投标人应当退还投标保证金。
第五,招标文件中约定的超出上述三点的情形。我们认为虽然招标文件属要约邀请,但是对于部分有关先合同权利义务的内容属于一个要约,故一般投标文件会对招标文件提出的内容通盘接受,故一旦投标截止,则对于部分先合同权利义务的内容,双方已经形成了合同关系,所以招标文件中的此部分内容对双方具有约束力。
2、是否可以要求利息
我们注意到,上述实施条例的三条规定(第31、35、57条)中,招标人撤回招标及合同签订两种情况下,规定了返还投标保证金及银行同期存款利息,而投标人撤回的情况下则没有规定退还利息。所以,如果招标文件中对于是否一并退还投标保证金的利息进行了约定,则该约定对双方有约束力,如果没有约定,则可以参照实施条例中的规定来适用。
肆、不予退还投标保证金的情形
1、法定
对于不予退还投标保证金的情形,有五种法定情形。
第锋册一,投标截止后撤销的。《招标投标法实施条例》第35条:“投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金。”
第二,中标人无正当理由不与招标人订立合同。
第三,在签订合同时向招标人提出附加条件。
第四,不按照招标文件要求提交履约保证金。上述第二、三、四点的依据均为《招标投标法实施条例》第74条:“中标人无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金的,取消其中标资格,投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人,由有关行政监督部门责令改正,可以处中标项目金额10‰以下的罚款。”
第五,在签订合同时更改合同实质性内容。这一点的依据是《工程建设项目施工招标投标办法》第81条:“中标通知书发出后,中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,或者拒不提交所要求的履约保证金的,取消其中标资格,投标保证金不予退还;给招标人的损失超过投标保证金数额的,中标人应当对超过部分予以赔偿;没有提交投标保证金的,应当对招标人的损失承担赔偿责任。”可以看到,此处与实施条例第74条有一个细小的差别,即增加了第五种投标人在签订合同时更改合同实质性内容的情况。
2、意定
在上述法律法规规章的明确规定外,是否存在可以不予退还投标保证金的情形呢?这个问题在实务中引发的争议非常多,最为常见的就是主张“投标文件内容虚假”及“投标人存在串标、围标、低价中标、行贿等违法违规行为”这两种情况应当也不予退还投标保证金。
根据我们的案例检索以及对投标保证金的担保内容的理解,我们认为这两种情况只有在招标文件明确约定的情况下,可以作为不予退还投标保证金的情形,反之,如果招标文件没有进行约定,则不能主张,但是招标人可以通过主张缔约过失责任等来要求投标人赔偿损失。
最新建筑工程设计合同范本是哪年出版的
应该是1999年版的。请参考以下版本及填写内容:
建设工程施工合同
[示范文本(GF—1999—0201)]
建设工程施工合同填写范本(供参考)
合同主要条款及附件
第一部分 协议书格式
发包人(全称):填写发包人名称
(简称甲方)
承包人(全称):填写承包人名称
(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 填写工程项目的详细名称
工程地点: 填写工程所禅备渣在地详细地址
工程内容: 填写工程的结构、层数及建筑面积等
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号: 填写立项批准文号
资金来源: 填写资金来源(如:财政拨款、金融机构借款、单位自筹、外商投资、国外金融机构借款、赠款、其他资金等)
二、工程承包范围
承包范围: 填写项目承包的具体范围
三、合同工期
开工日期: 某年某月某日(以开工报告为准)
竣工日期: 某年某月某日
合同工期总日历天数:填写总工期日历天数(应与中标通知书确定的天数相同) 天
四、质量标准
工程质量标准: 填写工程质量要求:合格(争创兰花杯优质工程、钱江杯优质工程、鲁班奖优质工程等,其口径应与招标文件要求或投标人承诺中标的质量等级相同)。
五、合同价款
金额(大写):填写合同总金额(应与中标金额相同) 元(人民币)¥: 填写合同总金额(应与中标金额相同)
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1.本合同协议书
2.中标通知书
3.投标书及其附件
4.本合同专用条款
5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关技术文件
7.施工图纸
8.工程量清单
9.工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。(与招标文件及备案合同有实质性违背除外)
七滚隐、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:某年某月某日
合同订立地点: 填写合同订立的具贺悄体地点
本合同双方约定 双方签字、盖章
后生效。
发 包 人:(公章)
承 包 人:(公章)
第二部分 通用条款
此合同采用《建设建设工程施工合同》样本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》
第三部分 专用主要条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序:本合同协议书;中标通知书;投标书及其投标文件等;本合同专用条款;本合同通用条款;标准、规范及有关技术文件;施工图纸;工程量清单;工程报价单或预算书;双方有关工程的洽商和变更等书面协议。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用汉语外,还使用 填写外文名称(如:英语、法语、德语、俄语等外语名称) 语言文字
3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规 填写适用的现行国家法律和行政法规名称(如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等)
3.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称: 填写适用的现行国家有关标准、规范名称
发包人提供标准、规范的时间: 填写双方约定的时间
国内没有相应标准、规范时的约定: 填写双方约定的施工工艺或按照国外标准、规范的名称和条款
4、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数: 填写提供图纸的时间和套数
发包人对图纸的保密要求: 填写图纸需保密的等级
使用国外图纸的要求及费用承担: 填写使用国外图纸的具体要求及由谁承担费用
二、双方一般权利和义务
5.工程师
5.2监理单位委托的工程师
姓名:填写总监理工程师姓名 职务: 总监理工程师
发包人委托的职权: 根据监理合同填写发包人赋予总监理工程师的职权范围
需要取得发包人批准才能行使的职权: 根据监理合同填写总监理工程师在发包人批准后才能行使的职权范围
5.3发包人派驻的工程师
姓名:填写业主代表姓名 职务: 业主代表
职权: 填写发包人赋予业主代表行使的职权范围
5.6 不实行监理的,工程师职权: 填写发包人赋予业主代表行使的职权范围
7.项目经理
姓名: 填写项目经理姓名 职务: 项目经理
8.发包人工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 填写土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等完成情况和完成时间。 若为市政工程还应注明措施费是否包含施工临时便道, 如包含则投标人不得在合同外另行计算
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求: 填写施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的完成情况及时间规定
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 填写施工场地与公共道路的通道开通时间和完成时间
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间: 填写资料提供时间
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 填写由发包人办理的各类证件、批件的名称和完成时间
(6)水准点与坐标控制点交验要求: 填写各水准点坐标控制点要求提供现场标记及书面资料
(7)图纸会审和设计交底时间: 填写图纸会审和设计交底时间
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 填写由谁保护和由谁支付费用
(9)双方约定发包人应做的其他工作: 填写双方约定发包人应做的其他具体工作
8.2 发包人委托承包人办理的工作: 填写发包人委托承包人办理的具体工作及费用承担
9、承包人工作
9.1 承包人应按约定的时间和要求,完成以下工作:
(1)需有设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: 填写设计文件的提交时间
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间: 填写提供计划、报表的具体名称及完成时间(如:开工前3天提供施工组织设计,每月25日前提供月完成工程量报表、月进度报表和下月进度计划等)
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 填写承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的具体责任和要求(如:根据工地需要,提供和维修非夜间的施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫等)
(4)向发包人提供的办公和生活的房屋及设施的要求: 填写承包人向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求(如:承包人免费提供施工现场办公用房2间及相应办公设施等)。
(5)需承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 填写由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续,并注明由谁支付费用
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担: 填写已完工程成品保护的特殊要求并注明由谁承担费用
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 填写施工场地周围具体的地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护具体要求并注明由谁承担费用
(8)施工场地清洁卫生的要求: 填写施工场地清洁卫生的具体要求并注明由谁承担费用
(9)双方约定承包人应做的其他工作: 填写双方约定承包人应做的其他具体工作
三、施工组织设计和工期
10. 进度计划
10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间: 填写承包人提供施工组织设计和进度计划的具体时间
工程师确定的时间: 填写监理工程师及业主代表对承包人提供施工组织设计和进度计划的具体时间
10.2 群体工程中有关进度计划的要求: 填写群体工程中单位工程的进度计划
13. 工期延误
13.1 双方约定工期顺延的其他情况: 填写除通用条款外,双方约定工期顺延的其他情况
四、质量与检验
15. 工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的规定。
16. 检查和返工
17. 隐蔽工程和中间验收
17.1 双方约定中间验收部位 填写双方约定中间验收的具体部位的名称(如:基础分部、主体分部等)
19. 工程试车
19.5 试车费用的承担: 填写试车费用由谁承担
五、安全施工: 填写安全施工的具体要求(如:安全施工与检查、安全保护、施工处理)或按通用条款有关规定执行
六、合同价款与支付
23. 合同价款及调整
23.2 本合同价款采用 填写以下合同方式的编号(如:(1)、或(2)或(3))
方式确定。
(1)采用固定 (单价或总价)价格合同,合同价款中包括的风险范围: 填写双方在约定合同价款中包含的风险范围
风险费用的计算方法: 填写双方在约定合同价款中包含的风险费用的计算方法,在风险范围内合同价款不作调整
风险范围以外合同价款调整方法: 填写双方在约定合同价款风险范围以外的调整方法 。例如:在通货膨胀,市场价格激剧变化时,人工单价、主要材料单价在一定幅度范围内,由承包人承担,超过一定幅度范围,由甲乙协商解决。
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法: 填写双方约定的合同价款调整方法(如:1、合同价款调整的范围;2、合同价款调整的原则、依据及调整方法。)
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定: 合同价款包括成本和酬金两部分,双方约定成本构成和酬金的计算方法
23.3 双方约定合同价款的其他调整因素: 填写双方约定合同价款的其他调整因素(如:1、由设计变更引起的工程量增减;2、经行政主管部门确认招标人提供的工程量清单内项目或数量有误;3、政策性调整等)
24. 工程预付款
发包人向承包人预付款的时间和金额或占合同价款总额的比例: 填写发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占总合同价款总额的比例(如:开工后7天内支付工程预付款100万元或合同总价款的10%)
扣回工程款的时间、比例: 填写扣回预付工程款的时间、比例(如:从支付第二期工程款时开始回扣,每期扣工程预付款总额的25%)。
25. 工程量的确认
25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间: 填写承包人向工程师提交已完工程量报告的具体时间(如:已完工程量报告,由承包人在每月25日下午(逢法定节假日顺延)向监理工程师提交。监理工程师收到承包人已完工程量报告后7天(逢法定节假日顺延)内审查复核完毕,并报发包人核定。发包人收到监理工程师审查复核的已完工程量报告后14天(逢法定节假日顺延)内予以核定。经发包人核定的工程量作为月工程款支付的依据)
26. 工程款(进度款)支付
双方约定的的工程款(进度款)支付的方式和时间: 填写工程款(进度款)支付的具体方式和时间。(如:工程进度款按月结算,每月支付80%的进度款,工程完工验收合格后约定时间付至总造价的85%,工程结算审计后约定时间付至95%,余款扣除保修金后约定时间支付)。
七、材料设备供应
27. 发包人供应材料设备
27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
(1)材料设备单价与一览表不符: 填写材料设备单价与一览表不符时,发包人应承担的责任
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:填写材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符时,发包人应承担的责任
(3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符: 填写承包人可代为调剂串换的材料清单
(4)到货地点与一览表不符: 填写到货时间与一览表不符时,发包人应承担的责任
(5)供应数量与一览表不符: 填写供应数量与一览表不符时,发包人应承担的责任
(6)到货时间与一览表不符: 填写到货时间与一览表不符时,发包人应承担的责任
27.5 发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由发包人承担。
27.6 发包人供应材料设备的结算方法: 填写发包人供应材料设备的具体结算方法
28. 承包人采购材料设备
28.1 承包人负责采购材料设备的约定: 填写承包人采购材料设备的具体约定及承担责任费用
八、工程变更:
(一) 工程变更的内容和变更价款的确认,可按通用条款有关规定执行;
(二)政府投资项目按《上虞市政府投资项目管理办法》(市政府11号令)和《上虞市政府投资项目变更管理暂行办法》虞政办(2006)234号文件相关规定执行;
1、凡合价金额占合同总价2%以上(含2%)的清单项目,其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%的,增加或减少小于15%内(含15%)的工程量按原单价执行,增加或减少大于15%的工程量由承包人参照原单价重新组价,经发包人或委托的咨询单位工程师确认,并报上虞市审计局国家建设项目专业审计分局审核后执行;
2、工程建设中,当合同内单项工程增加或减少(含取消)时,发现严重不平衡报价时,承包人应结合标底重新组价,经发包人或委托的咨询单位工程师确认,并报上虞市审计局国家建设项目专业审计分局审核后执行。若双方另有约定,从其约定。
(三)村级集体建设工程的工程变更和结算按照虞政办发(2007)279号《上虞市村级工程建设项目专项审计实施办法》执行。
九、竣工验收与结算: 填写竣工验收的组织单位及工程竣工结算 的程序和时间(如:(1)竣工验收由建设单位组织,并按有关程序执行。(2)竣工验收合格后28天内,由承包人提供完整的竣工结算报告。(3)发包人在收到完整的竣工结算报告后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款的,从第29日起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任,或按通用条款有关规定执行。凡属于政府重大投资项目的工程,必须经专业审计分局审计后方办理工程结算或竣工结算)。
32. 竣工验收
32.1 承包人提供竣工图的约定: 填写承包人提供完整竣工图纸的套数和时间
32.6 中间交工工程的范围和竣工时间: 填写中间交工工程的具体范围和竣工时间(如基础工程于某年某月某日交工、主体工程于某年某月某日交工等)
十、违约、索赔和争议
35. 违约
35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任: 填写发包人不按时支付工程款赔偿承包人损失的计算方式或发包人应当支付违约金的数额和计算方法
本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任: 填写发包人不按时支付工程款赔偿承包人损失的计算方式或发包人应当支付违约金的数额和计算方法
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:填写发包人无正当理由不支付工程款赔偿承包人损失的计算方式或发包人应当支付违约金的数额和计算方法
双方约定的发包人其他违约责任: 填写双方约定的发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况及赔偿承包人损失的计算方法或发包人应当支付违约金的数额和计算方法
35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任: 填写因承包人原因不能按照协议约定的竣工时间或工程师同意顺延的工期竣工完成工程的赔偿发包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额和计算方法
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任: 填写因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准赔偿发包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额和计算方法 .如发包人提出质量目标超过合格标准的,或承包人承诺超过发包人要求的,则应明确超过标准的奖罚条款。
双方约定的发包人其他违约责任: 填写承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况及赔偿发包人应当支付违约金的数额和计算方法
37. 争议
37.1 双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
(1)请 建设行政主管部门 调解
(2)采取第 填写(1) 或(2) 种方式解决,并约定向(1) 填写约定的仲裁委员会名称(如)绍兴仲裁委员会仲裁委员会提请仲裁或向上虞市人民法院提请诉讼。
十一、其他
38. 工程分包
38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程: 填写经发包人同意分包的分部分项项工程的名称
分包施工单位为: 填写分包单位名称
39. 不可抗力
39.1 双方关于不可抗力的约定: 填写双方关于不可抗力的约定的条件(1、自然灾害,如台风、地震、洪水等,2、社会异常事件,如战争、动乱、政府干预、罢工等)。
40. 保险
40.6 本工程双方约定投保内容如下:
(1)发包人投保内容: 填写发包人投保的具体内容
发包人委托承包人办理的保险事项: 填写发包人委托承包人办理的保险事项(如:工程一切险)
(2)承包人投保内容: 填写承包人投保的具体内容
41. 担保
41.3 本工程双方约定担保事项如下:
(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为: 填写担保方式具体内容(如:某银行提供的某工程的工程款支付) 担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:填写担保方式具体内容(如:履约保证金或某银行提供的某工程的履约)担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定的其他担保事项: 填写双方约定的其他担保事项及担保方式和相关责任
46. 合同份数
46.1 双方约定合同副本份数: 填写根据双方需要的副本份数
47. 补充条款: 填写双方协商的其他条款
附件1:
承包人承揽工程项目一览表
单位工程名称 建设规模 建筑面积(M2) 结构 层数 跨度(米) 设备安装内 容 工程造价(元) 开工日期 竣工日期
附件2:
发包人供应材料设备一览表
序号 材料设备品种 规格型号 单位 数量 单价 质量等级 供应时间 送达地点 备注
附件3:
房屋建筑工程质量保修书
发包人(全称): 填写发包人名称
承包人(全称): 填写承包人名称
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对 填写工程名称 签定工程质量保修书。
一、 工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
填写双方约定保修的具体内容
二、 质量保修期
双方根据《建设工程质量管理》及有关规定,约定本工程质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为 设计文件规定的该工程合理使用年限
;
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为 伍 年;
3.装修工程为 贰 年;
4.供热及供冷为 贰 个采暖期及供冷期;
5.供热及供冷系统为 贰 个采暖期及供冷期;
6.住宅小区内的给排水管道设施、道路等配套工程为 贰 年;
5.其他约定:
填写双方约定的其他内容保修年限
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4.质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项: 填写双方约定的其他工程质量保修事项(如:保修金提取比例及归还时间和方式)
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发 包 人(公章):
承 包 人(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
某 年 某 月 某 日
某 年 某 月 某 日