申报工程延期的条件(申报工程延期的条件有哪些)

在线问法 时间: 2023.09.19
906
法律客观:《中华人颂陵民共和国建筑法》第八条申请领取施工许可证,应当具备下列条件:(一)已经办理该建筑工程用地批准手续,施工许可证申请延期的规定二法律主观:1.已经办理该建设工程用地批准手续,如果建筑单位既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的,施工许可证则会失效,法律依据:《建筑工程施工许可管理办法》第八条建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工,二、设定的依据根据《建筑工程施工许可管理办法》中规定,建设单位必须在领取到施工许可证的当日起3个月内开工。

监理机构批准工程延期的条件一

项目监理机构批准工程延期应同时满足下列三个条件:(1)施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期(2)因非施工单位原因造成施工进度滞后(3)施工进度滞后影响到施工合同约斗竖定的工期。

法律依据:

《建筑工程施工许可管理办法》第八条建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。空陵大

因故不能按期开工的,应当在期汪蚂满前向市建设局申请延期,并说明理由期以两次为限,每次不超过3个月。

既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的,施工许可证自行废止。

施工许可证申请延期的规定二

法律主观:

1.已经办理该建设工程用地批准手续。2.在城市规划区的建设工程,已取得建设工程规划许可证。3.施工场地已经具备施工条件、需拆野帆戚迁的其拆迁进度符合施工要求。4.已经确定施工企业,履行相关的招投标备案手续或直接发包批准手续;合同已备案;已办理施工意外伤害保险手续、农民工工资支付担保手续;需要实行履约担保的已办理履约担保手续。5.已具有满足施工需要的施工图纸及技术资料,施工图设计文件已通过审查,需要进行抗震设防及重大建设工程场地地震安全性评价的也已通过审查。6.有保证工程质量和安全轿贺的具体措施,按规定办理了质量监督、安全监督手续。7.按规定应该委托监理的工程已委托监理。8.建设资金已经落实。建设单位应提供建设资金审计意见书或银行出具的到位资金证明,或按规定提供第三方资金担保或银行资金保函。

法律客观:

《中华人颂陵民共和国建筑法》第八条申请领取施工许可证,应当具备下列条件:(一)已经办理该建筑工程用地批准手续;(二)依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划许可证;(三)需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;(四)已经确定建筑施工企业;(五)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料;(六)有保证工程质量和安全的具体措施。

建筑工程之《施工许可证延期》指南三

一、颁发证件及其有效期

建筑施工可以颁发的证件为《建筑工程施工许可证准予延续决定书》,其证件的有效期:延期大手最多两次,每次不能超过三个月。

二、设定的依据

根据《建筑工程施工许可管理办法》中规定,建设单位必须在领取到施工许可证的当日起3个月内开工。建设单位因为某些原因不能按期开工的,必须在3个月期满前向市建设局申请延期,并向有关部门说明理由;延期最多两次,每次不超过3个月。如果建筑单位既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的,施工许可证则会失效。

三、审批条件

1、土地征收必须被依法批准。

2、建设项目按照有关规定完成了项目审批、用地审批、核准或备案和规划审批、初步设计审查、环境影响评价、招标投标等工作,而且必须具备法定的开工条件。

3、工程投资额应当在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程项目,军事设施工程、抢险救灾工程和农民自档仿档用的3层及3层以下住宅,这些工程可以不申请办理施工许可证。

其他的应该按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。

四、审批程序

1、市建设局办事大厅的有关窗口收验材料。

有关工作人员对材料不齐全或者不符合法定形式的行政许可可以进行延期申请的处理,然后立即作出《不予受理通知书》发送给申请人,一次性告知申请单位或者申请人需要澄清、补充的有关行乱材料或文件,或者对相关问题进行调整。

有关工作人员对属于本局职权范围内,而且材料(或补正材料)齐全、符合法定形式的行政许可可以进行延期申请处理,并且当场制作《建设行政许可受理通知书》立即发送给申请人。

2、当收到受理通知书的15个工作日内,要及时对申请材料进行重复审查,符合条件的由市建设局签发并且加盖建设局印章的《建筑工程施工许可证准予延续决定书》。

对于不符合法定条件的、或者申请人对有关情况进行隐瞒或者提供虚假材料申请行政许可延期的,工作人员应当立即制作《不予延续建设行政许可决定书》并且发送给当事人。过期还没有作决定的,则可以准予延续来看待。

注:如果申请单位对项目登记的办理意见有异议的情况,可依法向市人民政府(或省建设厅)申请行政复议,对处理方式有特别意见的则可向人民法院提起行政诉讼。

施工许可证延期已经上升为法律的高度,所以请各位公民做好监督,为了你,也为了大家,请各位建筑单位的有关人员注意,按法律施工,为了你,也为了大家。

项目监理机构批准工程延期需要满足条件有四

法律分析:项目监理机构批准工程延期应同时满足下列三个条件:(1)施工单位在施工合同约亩卖定的期限内提出工程延期;(2)因非施工单位原因造成施工进度滞后;(3)施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。

法律依据:《建设工程监理规范慧磨》第二条 2.0.17工程延期:由于非施工单位原因造成合同工期前耐斗延长的时间。2.0.18工期延误:由于施工单位自身原因造成施工期延长的时间。2.0.19工程临时延期批准:发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件时所作出的临时延长合同工期的批准。2.0.20工程最终延期批准:发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件时所作出的最终延长合同工期的批准。

延期申报需要具备哪些条件五

法律主观:

延期申报的条件:纳税人、扣缴义务人按照规定的期限办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表确有困难,需要延期的。 延期申报的程序: 1、由纳税人、扣缴义务人在规定的期限内提出书面申请; 2、经税务机关核准; 3、预缴税款; 4、纳税人、扣缴义务人应当在核准的延期内办理税款结算。 根据《税收征收管理法》 第二十七森镇此条 纳税人、扣缴义务人不能按期办理纳税申报或者报送代扣代旅侍缴、代收代缴税款报告表的,此迅经税务机关核准,可以延期申报。 经核准延期办理前款规定的申报、报送事项的,应当在纳税期内按照上期实际缴纳的税额或者税务机关核定的税额预缴税款,并在核准的延期内办理税款结算。 根据《税收征收管理法实施细则》 第三十七条 纳税人、扣缴义务人按照规定的期限办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表确有困难,需要延期的,应当在规定的期限内向税务机关提出书面延期申请,经税务机关核准,在核准的期限内办理。

延期申报的条件六

延期申报的条件:

1、需要申请延期申报纳税的纳税人因为不可抗力即风、火、水、地震等自然灾害的作用稿派导致不能按期办理纳税申报的可以进行申请延期申报纳税;

2、个别纳税人以及扣缴义务人因为不可抗力导致不能按期办理纳税申报的,需要以书面形式向纳税机关在纳税期内进行申请报告,通过审核后可进行延期申报纳税若因为较大灾害导致较多纳税人及扣缴义务人无法进行纳税申报的,税务机关可直接公告纳税人及扣缴义务人准予延期办理纳税申报,等待灾害消除后在进行办理纳税申报;

3、需要申请延期纳税申报的纳税人以及扣缴义务人因为账务处理不及时不能计算应纳税额导致办理纳税申报有困难的可以申请延期申报,申请方需要在纳税申报期限内向当地税务机关以书面形式提出申报延期纳税申报申请,申请审核通过后键做贺可延期申报纳税;

【法律依据】:

《中华人民共和国税收征收管理法》第三十一条

纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经省、自治区、直辖市国家税务胡轿局、地方税务局批准,可以延期缴纳税款,但是最长不得超过三个月。

工程进度计划延期的处理?七

施工毕伏拿过程中,工期延长有两种情况:工程延期和工期延误,两者都是使工期拖延,但性质不同,承发包厅裂各方的责任不同,处理的方式也有所不同。

(1)工程延期

1)工程延期的条件。由于以下原因造成的工期拖延,承包人有权提出手搭延长工期的申请,监理工程师应按合同的规定批准其工期延长时间:监理工程师发出的工程变更指令导致工程量增加;合同中涉及的任何有可能造成工程延期的原因;不可预见的因素干扰;除承包方以外的原因引起的工程延期。

2)工程延期的审批程序。工程延期事件的发生;承包人提出意向通知;监理工程师核实,承包人提出详情报告;是否做出临时延期的决定;承包人最终提出工程延期申请报告;监理工程师审查批准工程延期。

3)工程延期的审批原则。监理工程师在审批工程延期时应当坚持的审批原则是:坚持合同有关工程延期规定的条件;只有当延期的事件发生在关键线路上的关键工作,才批准工程延期;已批准的工程延期必须符合实际情况。

4)工程延期的控制。监理工程师应当严格控制工程延期事件的发生,以减少业主的损失。控制的方法是:合理选择开工指令发出的时机;协助业主履行合同规定的职责;妥善处理工程延期事件。

(2)工期延误

工程延误是由于承包人自身的原因造成,监理工程师必须严格控制工期延误。对工期延误常用的制约方式有:停止付款;追究工期延误的误期损失赔偿;终止对承包方的雇佣,并追究承包人给业主造成的经济损失赔偿。

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。【在线反馈】

大包工头拖欠小包工头工程款

工程款付给包工头拖欠工资不给怎么办1、包工头拖欠工资怎么办: 最简单的方法是电话投诉到当地劳动执法监察大队,他们会依据《劳动保障监察条例》依法对用人单位进行监督检查,并责令其支付拖欠的工资,2、法律主观:包工头拖欠农民工工资不给的, ...
法律专题
318热度

建筑工程延期交付如何索赔(建筑工程结算资料延期交付规定)

4、 《民法典》 第803条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程工期,巧昌并有权要求赔偿停工、窝工等损失,二、《建设工程 施工合同 (示范文本)》对有关工程工期可能引起索赔的规定 1、 ...
建筑工程
151热度

什么是建设工程价款优先权行使的条件是什么-

二建设工程款优先受偿权,是指发包人经承包人合理催告后仍逾期不付工程款的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,或者请求法院拍卖该工程,并就工程折价或核梁物者拍卖工程所得的价款优先受偿,,承包人 ...
建筑工程
996热度

建筑工程延期交付的怎么赔(建筑工程结算资料延期交付规定)

二、《民法典》对于违约责任的规定第五百八十条 当事人滚粗一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以请求履行,但是有下列情形之一的除外:(一)法律上或者事实上不能履行,第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义 ...
法律专题
760热度

申报工程延期的条件(申报工程延期的条件有哪些)

法律客观:《中华人颂陵民共和国建筑法》第八条申请领取施工许可证,应当具备下列条件:(一)已经办理该建筑工程用地批准手续,施工许可证申请延期的规定二法律主观:1.已经办理该建设工程用地批准手续,如果建筑单位既不开工又不申请延期或者超过延 ...
建筑工程
906热度

建设工程施工合同无效但建设工程经验收合格的请求参照相关规定结算工程价款的前提条件是怎样的

对于建设工程施工合同无效,如果经竣工验收合格的应当支付工程款,如果经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承担修复费用的,应予支持,4、法律分析:建设工程合同无效的条件如下:(一)承包人 ...
法律专题
425热度

没有工程结算单如何起诉

工程结算纠纷属于债务纠纷,当事人因欠款纠纷提起诉讼的需要注意原告要与本案有直接利害关系、有明确的被告,同时要有具体的诉讼请求及事实和理由等,工程结算纠纷属于债务纠纷,当事人因欠款纠纷提起诉讼的需要注意原告要与本案有直接利害关系、有 ...
法律专题
436热度

小包工头没有合同怎么讨要工程款

2、包工头如何讨要工程款,还要注意如下几点: 第一,感觉对方不配合支付工程款时要建议尽快向法院起诉要求还款,一旦超过了三年的诉讼时效,就会丧失胜诉权,4、法律分析:被拖欠工程款时,包工头可以使用以下方法讨要工程款:直接与发包人进行协商 ...
法律专题
866热度

甲方拖欠工程款我被别人起诉

拖欠工程款不给处理方法如下:觉得对方不配合支付工程款时,建议尽快向法院起诉要求还款,如果在判决生效后,仍无力偿还或未与对方达成延期、分期还款的协议的,对方可以申请法院采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产的 ...
法律专题
505热度

工程延期交付发包方应该怎么索赔(工程延期交付发包方该如何索赔)

对于并非承包商自身原因所引起的工程延误,承包商有权提出工期索赔,工程师则应在与雇主和承包商协商一致后,决定竣工期延长的时间,如果没饥腊有约定,辩肢丛则按照《最高人民法院关于审理 商品房买卖 合同纠纷案件 适用法律若干问题的解释》第十三 ...
建筑工程
527热度

劳务分包与工程分包的主要区别(劳务分包公司注册需要什么条件)

劳务分包是工程承包人将建筑工程施工中的劳务作业发包给具有劳务承包资质的其他施工企业的行为,劳务与工程区别劳务分包与工程分包区别体现在四个方面的不同上,即对应的主体不同、对象指向不同、合同效力不同、法律后果不同,工程分包是工程总承包人 ...
法律专题
784热度

恶意拖欠工程款公安局受理吗

但是拖欠工程款的这种行为属于债务纠纷,公安机关不会受理的,只有先向当地劳动监察部门申请仲裁,仲裁无果的话,就直接向法院起诉对方索要工程款,恶意拖欠工程款可以起诉刑事责任吗1、法律分析:恶意拖欠工程款,可以通过申请仲裁或者到法院诉讼进 ...
法律专题
308热度

工程招标前应具备哪些条件(工程招标的条件)

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第七条工程施工招标应当具备下列条件:(一)按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,已经履行审批手续,根据《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委2003年第30号令)第8条规定:依法必 ...
法律专题
534热度

建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么

5、合同开工日期、合同竣工日期变更的,建设单位提出6、建筑工程施工许可证遗失的,建设单位申请补发建筑工程施工许可证时,提交以下材料:(1)补发申请及法人委托书,变更施工许可证的提交:1、监理单位发生变更的,孙派建设单位提出变更申请时,应 ...
建筑工程
483热度

收不到工程款找什么部门

4、法律主观:一般找建设行政主管部门解决拖欠工程款的纠纷,当事人也可以向建筑工程所在地的人民法院提起诉讼,工地拖欠工程款找哪个部门解决1、法律分析:工程款拖欠可以到建设行政主管部门投诉解决,或者向建筑工程所在地的人民法院提起诉讼,法律 ...
法律专题
872热度