建工企业如何申请工期顺延

在线问法 时间: 2023.10.16
934
法律依据:《桐斗中华人民共和国民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料腊斗、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失,法律依据:《建设工程司法解释二早陵》 第六条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持,第八百零五条 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成轮轮磨勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用,建工企业如何申请工期顺延1、向发包人或监理人发出通知,书面说明此次疫情对其造成的影响,第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,【法律依据】根据《合同法》第一百一十八条的规定:当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能缺指给对方造成的损失,并应当在合同期限内提供证明。

建工企业如何申请工期顺延

1、向发包人或监理人发出通知,书面说明此次疫情对其造成的影响。同时提供此次疫情对建工企业造成实际影响及损失的证据。

2、采取避免和延误工期的措施,如在劳务人员不能复工时,协调其他地区的劳务人员。在原材料供应商不能供货时,寻找其他可替代的供应商。

【法律依据】

根据《合同法》第一百一十八条的规定:当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能缺指给对方造成的损失,并应当在合同期限内提供证明。

更多关于建工企业如何申请工期顺延,进入:查看更多内容

受疫情影响,施工企业能否申请工期顺延

法律分析:受疫情影陆李戚响,施工企业可以申请工期顺延。

法律依据:《建设工程司法解释二早陵》 第六条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。

工期顺延的条件

法律分析:出现以下情况时,可以顺延工期:1、工程量增加;2、发包人变更设计;3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;4、发包人未按约支付工程款;5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;6、工程质量鉴定;7、不可抗力或其他因素。

法律依据:《桐斗中华人民共和国民法典》

第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料腊斗、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第八百零五条 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成轮轮磨勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

第八百零六条 承包人将建设工程转包、违法分包的,发包人可以解除合同。

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。【在线反馈】

付款申请单模板 表格(付款申请单模板 表格下载)

为了避免上述情况的重复发生,提高工作效率,财务部要求所有付款申请单,务必按照公司付款申请单规定的内容填写完整、清晰,尤其是收款人名称、帐号、开户行等内容更是如此,不能简写、草写、涂改,且要用炭素笔填写,工程款支付申请表(第10期)工 ...
法律专题
500热度

农村信用社借款申请书(农村信用社借款申请书怎么写)

农村信用社贷款申请书模板______农村信用社申请人:______,身份证号码为:______,家住_____省______市______县(区)_____,我因从事_______,资金紧缺,需向贵信用社申请贷款(人民币)大写:_____,(小写):____,用______收入作还款来源,(范文) ...
法律专题
777热度

个人借款申请书模板(个人贷款借款申请书)

不过,在申请个人借款前,我们需要注意相关的法律规定和常识,同时要理性的评估自己的贷款还款能力,选择合适安全的借才是最重要的,如果你准备向银行或借贷平台申请个人借款,那么一个申请书模板将会是在你申请过程中非常有用的工具,个人借款申请书 ...
法律专题
30热度

工程竣工验收申请报告模板(工程项目竣工验收申请报告)

然而,在不久后,该建设单位因工程质量问题被相关部门进行调查,结果发现该工程竣工验收申请报告存在虚假情况,在严重影响工程质量与安全的情况下获得竣工验收证书,导致工程安全问题频发,严重影响施工单位的经济和社会声誉,综上所述,工程竣工验 ...
法律专题
165热度

建工企业如何申请工期顺延

法律依据:《桐斗中华人民共和国民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料腊斗、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失,法律依据:《建设工程司法解释二早陵》 第六条 当事人 ...
法律专题
934热度

贷款申请书怎么写(贷款申请书怎么写模板)

借款事由及现实经济状况:借款人:全家人口3人,劳动力2人,家庭主要从事种植业以及经商,自有资金10万元,现因发展新家园建设,发展资金不足,提出向云县新建路信用分社申请借款5万元(大写:伍万元整),借款期限二年,申请贷款怎么写申请贷款如何写 ...
法律专题
455热度

工期进度计划表格范本(工期进度计划表格范本名字)

施工进度倒排工期表(工程进度倒排计划表)施工进度倒排工期表是指将工程的完成日期按照倒序排列,然后依次倒推每个工作节点的起止时间,以制定出一份详细的工期安排,下面以简单的建筑工程项目为例,来说明施工进度倒排工期表的制定过程:1. 取得完成 ...
法律专题
212热度

建筑施工企业安全主体责任清单(四川省建筑施工企业安全责任清单)

二、建立各级安全组织机构,完善规章制度,明确安全生产责任制为了落实安全管理目标的实现,一个健全的、高效的安全组织机构体系是其根本保证,在企业安全生产管理中安全管理部门是一个最基本的也是最重要的职能部门,依照《中华人民共和国安全生产 ...
法律专题
806热度

工程进度款申请明细表(工程进度款申请单)

以月度支付为例,主要流程如下:施工单位应在月初编制上月完成的工程量清单和工程款支付申请表,交监理审核,原则多级审核原则:承建商提交的工程进度款申请和资金申请必须通过公司内部审核,加盖公章后,报监理公司和审计单位审核,双方审核后,提 ...
法律专题
10热度

拿到债务纠纷的判决书什么时候可以申请强制执行

一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行,一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行,一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行,也可以由审判员移送执行员执行,一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行,也 ...
法律专题
435热度

工程款支付多了怎么要回(工程款支付申请表)

3、竣工结算报告争议引发的拖欠工程款纠纷这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到,建设工程施工合同有效,但建设工程经竣工验收不合格的,工程价款结算参照本解释第三条规定 ...
法律专题
450热度

在建设工程施工方项目经理应履行哪些职责(建设工程施工企业项目经理有哪些职责)

负责对公司所开发项目的建设工期、工程质量、施工安全、各方协调、工程成本等进行全面的控制、管理、监督,11、负责起草与工程相关的合同及甲供材料、设备供货合同,组织与承包商、供应商进行合同洽谈、队伍考察等准备工作,主办项目的招标具体事宜 ...
法律专题
435热度

重新施工延误工期能否索赔

装修工期延误怎么赔偿装修工期延误赔偿需要根据情况来定笑和芦,如:1、甲方原因甲方违约,未造成全面停工的,还要对工期顺延及费用索赔进行合理分析,2、乙方原因由于承包人的原因造成工期延误的,承包人应当按照合同约定向发包人支付工期延误的违 ...
法律专题
636热度

报告财产令申请书模板(申请被执行人报告财产申请书)

法院发出的报告财产令是指申请人向法院提请强制执行之后,法院要求被执行人主动上报个人名下财产情况,以督促被执行人主动履行义务的一种法律文 ...,法院的财产报告令怎么写法律分析:弊姿法院的报告财产令是申请人向法院提请强制执行之后,法院要 ...
法律专题
654热度

给派出所写申请书申请范文(向派出所申请)

(1)申请书的格式申请书应该根据自己的情况,准确填写名字、性别、年龄、职务、住址、联系电话等信息,并在申请书中详细说明申请的保护措施、事实及证据,在这种情况下,作为女性受害者,她应该及时向公安机关报案,并提出申请书,要求采取必要的保 ...
法律专题
401热度